Арбитражная практика

Решение от 30 марта 2012 года № А79-2228/2012. По делу А79-2228/2012. Чувашская Республика.

Решение

г. Чебоксары

Дело № А79-2228/2012

30 марта 2012 года

Резолютивная часть решения объявлена 26.03.2012.

Полный текст решения изготовлен 30.03.2012.

Арбитражный суд в составе: судьи Юрусовой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Харитоновым В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Чувашской Республике - Чувашии, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, 87, ОГРН 1022101269409, ИНН 2126002352,

к обществу с ограниченной ответственностью “Аридаль“, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, 11, ОГРН 1062130008005, ИНН 2130005067,

о взыскании 71890 руб. 56 коп.,

при участии:

от истца – Блинова В.Г. по доверенности от 15.06.2011,

Установил:

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Чувашской Республике – Чувашии (далее - истец) обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью “Аридаль“ (далее – ответчик, ООО “Аридаль“) о взыскании 71890 руб. 56 коп. пени за период с 02.11.2011 по 19.12.2011.



Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по государственному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания от 15.06.2011 № 104.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик, надлежаще извещенный о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, отзыв не представил.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд

Установил:

15.06.2011 между отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Чувашской Республике-Чувашии (заказчик) и ООО “Аридаль“ (исполнитель) по результатам размещения заказа путём проведения торгов в форме открытого аукциона в электронной форме № 10100-05/ОАЭ-18/2011 в целях обеспечения государственных нужд, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 30.05.2011 года № 20/2 заключен государственный контракт № 104.

Согласно пункту 2.1 контракта заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства в течение срока, установленного разделом 7 контракта, выполнить работы по капитальному ремонту административного здания Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) в городе Шумерля и Шумерлинском районе Чувашской Республики-Чувашии, расположенного по адресу: Чу­вашская Республика-Чувашия, 429122, г. Шумерля, ул. Кирова, д.22, в полном соответствии с условиями и требова­ниями, установленными в Техническом задании (приложение 1 к контракту).

Общая стоимость контракта составляет 4992400 руб. (пункт 4.1 контракта).

В соответствии с пунктом 5.1 контракта оплата производится заказчиком разовым (единовременным) платежом в размере фактической суммы выполнения работ, установленной в унифицированных формах № КС-2 и КС-3, а также в акте сдачи-приемки выполненных работ, подписанных сторонами контракта.

Сроки и условия выполнения работ установлены главой 7 контракта, в которой закреплено, что исполнитель в течение 140 календарных дней со дня заключения контракта обязан завершить выполнение работ в полном объеме, предусмотренном контрактом (пункт 7.2 контракта).

По завершении выполнения работ исполнитель для проведения заказчиком проверки и сверки с фактическими показателями результатов выполненных работ на объекте передает заказчику в 3 экземплярах на бумажном носителе, подписанный со своей стороны, двусторонний акт сдачи-приемки выполненных работ с приложениями к ним унифицированных форм № КС-2 и КС-3 (пункт 8.1 контракта).

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственому заказчику, а государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Ответчик выполнил работы на сумму 4992400 руб., что подтверждается подписанными сторонами актом выполненных работ от 19.12.2011 № 1 и справкой стоимости выполненных работ и затрат от 19.12.2011 № 1.



19.12.2011 подписан двусторонний акт сдачи-приемки работ по государственному контракту от 15.06.2011 № 104, согласно которому обязательства ООО “Аридаль“ перед Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Чувашской Республике-Чувашии по выполнению капитального ремонта административного здания Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) в городе Шумерля и Шумерлинском районе Чувашской Республики-Чувашии, расположенного по адресу: Чу­вашская Республика-Чувашия, 429122, г. Шумерля, ул. Кирова, д.22, на общую сумму 4992400 руб. выполнены в полном объеме и в надлежащем порядке оформлены.

Заказчик оплатил выполненные исполнителем работы в полном объеме, что подтверждается платежным поручением от 22.12.2011 № 2069 в сумме 4992400 руб.

26.12.2011 истцом в адрес ответчика направлена претензия от 23.12.2011 № 10901-22/9256 об уплате неустойки в связи с нарушением срока выполнения работ, в которой истец просил ответчика добровольно перечислить сумму неустойки в размере 71890 руб. 56 коп. в срок до 15.01.2011. Претензия получена представителем ответчика Шаниным В.Ю. 29.12.2011.

Данная претензия оставлена истцом без удовлетворения, в связи с чем, истец просит взыскать с ответчика пени за период с 02.11.2011 по 19.12.2011 в размере 71890 руб. 56 коп.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Факт просрочки выполнения работ по контракту, удостоверен двусторонним актом сдачи-приемки работ, в котором указано, что работы по контракту были сданы исполнителем на рассмотрение заказчику с нарушением срока, предусмотренного пунктом 7.2 контракта и в полном объеме, определенном в техническом задании контракта.

Согласно пункту 13.1 контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненных обязательств.

Представленный истцом расчет неустойки судом проверен, признан обоснованным и подлежащим удовлетворению в заявленном размере.

Расходы по государственной пошлине суд относит на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Решил:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью “Аридаль“ в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Чувашской Республике - Чувашии 71890 руб. 56 коп. неустойки за период со 02.11.2011 по 19.12.2011, 2875 руб. 62 коп. расходов по государственной пошлине.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской Республики в течение одного месяца с момента его принятия.

В таком же порядке Решение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Н.В. Юрусова